Публичная оферта на выполнение работ по разработке сайтов

ИП Беретарь Бислан Русланович · ОГРНИП 326010000018400 · ИНН 010705353308

Редакция от 26.07.2026 г. Место публикации: [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta Архив предыдущих редакций: [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta/archive

Настоящий документ является публичной офертой Индивидуального предпринимателя Беретаря Бислана Руслановича (ОГРНИП 326010000018400, ИНН 010705353308), действующего под коммерческим обозначением — цифровая студия «ДВОЕ» (далее — Исполнитель), и содержит предложение заключить договор на выполнение работ по разработке сайта и оказанию сопутствующих услуг на условиях, изложенных ниже.

Стороной договора является индивидуальный предприниматель Беретарь Бислан Русланович. Обозначение «ДВОЕ» используется Исполнителем как коммерческое обозначение (статья 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации) и самостоятельным субъектом права не является. Указание бренда «ДВОЕ» в переписке, счетах, коммерческих предложениях и на Сайте Исполнителя не изменяет состав сторон Договора и не создаёт обязательств иных лиц.

Далее по тексту Гражданский кодекс Российской Федерации именуется ГК РФ, Налоговый кодекс Российской Федерации — НК РФ.

1. Общие положения и термины

1.1. В настоящей Оферте и в заключённом на её основании Договоре термины используются в следующих значениях.

Оферта — настоящий документ в редакции, размещённой по адресу [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta.

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Беретарь Бислан Русланович, ОГРНИП 326010000018400, ИНН 010705353308.

Заказчик — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, совершивший акцепт Оферты в порядке раздела 3.

Стороны — Исполнитель и Заказчик совместно.

Договор — договор между Исполнителем и Заказчиком, заключённый путём акцепта Оферты, включающий условия Оферты, условия выставленного Счёта и подписанного Технического задания.

Счёт — счёт на оплату, выставленный Исполнителем Заказчику, содержащий наименование продукта, цену, реквизиты Сторон и ссылку на настоящую Оферту.

Сайт — интернет-ресурс Заказчика, создаваемый по Договору.

Результат — совокупность объектов интеллектуальной собственности, созданных Исполнителем по Договору: программа для ЭВМ (статья 1261 ГК РФ), произведения дизайна и графики, тексты (пункт 1 статьи 1259 ГК РФ), а также подбор и расположение материалов как составное произведение (пункт 2 статьи 1260 ГК РФ). Состав Результата определяется Приложением № 3.

Техническое задание (ТЗ) — Приложение № 1 к Договору, согласованное Сторонами описание требований к Сайту. ТЗ — единственный критерий оценки соответствия Результата и мотивированности замечаний при приёмке.

Обязательные сведения — информация, которую Заказчик обязан размещать на Сайте в силу законодательства, применимого к его деятельности (сведения о лицензии, реквизиты, прейскуранты, сведения о работниках и их квалификации, правила оказания услуг, иные сведения). Состав Обязательных сведений фиксируется в Реестре обязательных сведений (Приложение № 9).

Подписка — абонентское обслуживание Сайта на условиях раздела 15, оказываемое по модели статьи 429.4 ГК РФ.

Расчётный период — календарный месяц оказания услуг по Подписке.

1.2. Заголовки разделов приведены для удобства и не влияют на толкование.

1.3. Договор является смешанным (пункт 3 статьи 421 ГК РФ) и содержит элементы договора подряда (глава 37 ГК РФ), договора об отчуждении исключительного права (статьи 1234, 1285, 1296 ГК РФ) и абонентского договора возмездного оказания услуг (глава 39, статья 429.4 ГК РФ). К отношениям Сторон применяются правила о соответствующих договорах в части, не противоречащей существу Договора.

1.4. Договор не является договором авторского заказа (статьи 1288–1290 ГК РФ). Стороны прямо исключают применение к их отношениям пункта 3 статьи 1289 ГК РФ.

2. Статус документа и круг лиц, которым адресована Оферта

2.1. Настоящая Оферта адресована исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приобретающим работы и услуги для использования в предпринимательской деятельности.

2.2. Оферта не адресована физическим лицам, приобретающим работы или услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Оферта не является публичным предложением в значении статьи 437 ГК РФ применительно к таким лицам.

2.3. Поскольку обеими Сторонами Договора выступают субъекты предпринимательской деятельности, Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» к отношениям Сторон не применяется. Ссылки на нормы указанного закона в переписке, коммерческих материалах или иных документах не порождают прав и обязанностей Сторон.

2.4. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что он является юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в установленном порядке, и приобретает работы и услуги в целях, связанных с предпринимательской деятельностью. Данное подтверждение является заверением об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ).

2.5. Если акцепт совершён лицом, не отвечающим требованиям пункта 2.1, Исполнитель вправе отказаться от исполнения и возвратить полученные денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда ему стало известно о несоответствии. Договор в этом случае считается незаключённым.

2.6. Стороны исходят из того, что Договор не является публичным договором в значении статьи 426 ГК РФ. Исполнитель вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин, а также вправе согласовывать с отдельными заказчиками индивидуальные условия в форме отдельного договора. Настоящая Оферта охватывает только стандартные позиции, перечисленные в разделе 5; работы, выходящие за их пределы, оформляются отдельным договором.

2.7. Оферта может быть отозвана Исполнителем в любой момент до её акцепта путём удаления или изменения соответствующей страницы. Отзыв Оферты не затрагивает договоры, заключённые до момента отзыва.

3. Акцепт Оферты и заключение Договора

3.1. Акцептом Оферты является оплата Заказчиком выставленного Исполнителем Счёта — полностью либо в размере предоплаты, предусмотренной пунктом 6.4.

Совершение лицом, получившим оферту, действий по выполнению указанных в ней условий договора, в том числе уплата соответствующей суммы, считается акцептом (пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

3.2. Договор считается заключённым в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 25 либо в Счёте. Момент списания средств со счёта Заказчика, момент формирования платёжного поручения и момент направления платежа значения для заключения Договора не имеют.

3.3. Акцепт должен быть полным и безоговорочным (пункт 1 статьи 438 ГК РФ). Акцепт означает, что Заказчик:

• ознакомился с текстом Оферты в действующей редакции и полностью принимает её условия;
• согласен с составом работ по выбранному продукту, ценой и сроками;
• подтверждает заверения, предусмотренные пунктом 2.4;
• принимает условия Приложений, являющихся неотъемлемой частью Договора.

3.4. Ответ о согласии заключить Договор на иных условиях акцептом не является. Такой ответ признаётся отказом от акцепта и одновременно новой офертой (статья 443 ГК РФ). Направление Заказчиком протокола разногласий, собственной формы договора, дополнительных требований к составу работ, срокам, порядку оплаты или ответственности не влечёт заключения Договора до тех пор, пока Исполнитель не примет такие условия в письменной форме отдельным документом, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

3.5. Оговорки, сделанные Заказчиком в назначении платежа, в переписке, в сопроводительных письмах или в собственных внутренних документах, не изменяют условий Договора и Исполнителем не принимаются. Если Заказчик оплатил Счёт, сопроводив платёж такими оговорками, Исполнитель вправе по своему выбору: (а) считать оговорки не имеющими силы и исполнять Договор на условиях Оферты, либо (б) возвратить платёж в течение 10 (десяти) рабочих дней, что означает отсутствие акцепта.

3.6. Письменная форма Договора считается соблюдённой (пункт 2 статьи 434, пункт 3 статьи 434, пункт 3 статьи 438 ГК РФ). Отдельный документ на бумажном носителе для действительности Договора не требуется. По письменному требованию любой из Сторон Стороны подписывают Договор в форме единого документа на бумажном носителе, воспроизводящего условия Оферты; такое подписание не изменяет даты заключения Договора, определённой пунктом 3.2.

3.7. Техническое задание (Приложение № 1) согласовывается Сторонами до выставления Счёта либо в течение 5 (пяти) рабочих дней после акцепта. До согласования ТЗ сроки выполнения работ не текут.

3.8. Заказчик вправе акцептовать Оферту в отношении нескольких продуктов; в этом случае в отношении каждого продукта возникает самостоятельное обязательство, а условия Оферты применяются к каждому из них отдельно.

4. Редакции Оферты

4.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Оферту, публикуя новую редакцию по адресу [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta. Каждая редакция имеет дату вступления в силу, указанную в её заголовке.

4.2. К Договору применяется редакция Оферты, действовавшая на дату акцепта (дату зачисления денежных средств согласно пункту 3.2). Эта редакция определяет права и обязанности Сторон на протяжении всего срока действия Договора.

4.3. Изменения Оферты не имеют обратной силы. Публикация новой редакции не изменяет условий ранее заключённых договоров и не влечёт для Заказчика обязанности принять новые условия.

4.4. Архив редакций. Все ранее действовавшие редакции Оферты с указанием периода их действия хранятся Исполнителем и доступны по постоянному адресу [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta/archive в течение не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения действия соответствующей редакции. По письменному запросу Заказчика Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет ему файл редакции, применимой к его Договору, с указанием даты публикации.

4.5. Исключение из пункта 4.2 составляют условия, регулирующие Подписку: к каждому новому оплаченному расчётному периоду применяется редакция, действовавшая на дату выставления счёта за этот период, при условии что Исполнитель уведомил Заказчика об изменениях не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней. Если Заказчик не согласен с изменениями, он вправе отказаться от Подписки с даты окончания оплаченного периода без каких-либо санкций, письменно уведомив Исполнителя до начала нового периода.

4.6. Изменение размера абонентской платы применяется к Заказчику не ранее чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг по Подписке и с соблюдением уведомительного срока по пункту 4.5.

5. Предмет Договора. Состав работ

5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке Сайта, передать Заказчику Результат и исключительное право на него, а при выборе Подписки — оказывать услуги по абонентскому обслуживанию Сайта. Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

5.2. Оферта охватывает три стандартные позиции. Иные работы выполняются по отдельному договору либо по дополнительному соглашению.

5.3. Продукт «Лендинг под ключ» — 25 000 ₽

Одностраничный сайт. В состав работ входит:

• до 5 (пяти) содержательных разделов на странице;
• форма обратной связи с отдельным чекбоксом согласия на обработку персональных данных (несовмещённым с иными согласиями);
• интерактивная карта с адресом Заказчика;
• блок с прайс-листом на основании сведений, переданных Заказчиком;
• адаптивная (мобильная) версия;
• подключение системы веб-аналитики «Яндекс.Метрика»;
• баннер уведомления об использовании файлов cookie с возможностью отказа;
• комплект документов по Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ: Политика обработки персональных данных, текст согласия на обработку персональных данных, Политика использования файлов cookie, форма согласия на получение рекламных сообщений (при наличии соответствующих форм);
• подготовка текстов на основании сведений и материалов, переданных Заказчиком;
• 2 (два) раунда правок после демонстрации макета.

5.4. Продукт «Многостраничный сайт» — 45 000 ₽

Многостраничный сайт (профиль: отель, клиника, иной бизнес с каталогом услуг). В состав работ входит всё перечисленное в пункте 5.3, а также:

• раздел услуг либо номеров с галереей изображений;
• форма заявки (бронирования, записи) с отдельным чекбоксом согласия;
• до 10 (десяти) внутренних страниц.

5.5. Продукт «Аренда Сайта» — 0 ₽ единовременно, 4 900 ₽ в месяц

Предоставление Заказчику доступа к Сайту, созданному и обслуживаемому Исполнителем, на условиях раздела 16. Минимальный срок — 12 (двенадцать) месяцев. Исключительное право на Результат при аренде Заказчику не отчуждается до наступления условий пункта 16.6. Доменное имя во всех случаях регистрируется на Заказчика (пункт 9.8).

5.6. Дополнительные работы выполняются по отдельному счёту на основании заявки Заказчика: англоязычная версия — 8 000 ₽; интеграция модуля бронирования — 15 000 ₽; интеграция с CRM или МИС — от 15 000 ₽ по смете; обновление комплекта документов при изменении законодательства — 2 000–3 000 ₽ за пакет. Цены дополнительных работ подтверждаются в Счёте; Счёт имеет приоритет над настоящим пунктом.

5.7. Исполнитель не принимает и настоящей Офертой не предлагает следующие работы: приведение в соответствие законодательству сайтов, разработанных третьими лицами; изготовление комплекта документов без разработки сайта; техническую поддержку сайтов, разработанных третьими лицами.

5.8. Исполнитель не оказывает юридических услуг, не проводит юридическую экспертизу деятельности Заказчика и не даёт заключений о её соответствии законодательству. Разработка комплекта документов, указанного в пункте 5.3, представляет собой техническую подготовку типовых текстов на основании сведений Заказчика и не является юридической услугой.

5.9. Исполнитель не гарантирует достижения Сайтом каких-либо позиций в поисковых системах, объёма посещаемости, количества обращений, конверсии или коммерческого результата. Такие показатели зависят от факторов вне контроля Исполнителя и не входят в предмет Договора. Заявления о вероятных результатах, сделанные в переписке или в коммерческом предложении, носят информационный характер и не являются гарантией качества в значении статьи 722 ГК РФ.

6. Цена работ и порядок расчётов

6.1. Цена работ определяется разделом 5 и указывается в Счёте. Счёт имеет приоритет над разделом 5, если он выставлен на основании индивидуально согласованной скидки или дополнительных работ.

6.2. Вознаграждение за отчуждение исключительного права. В цену работ по каждому из продуктов включено вознаграждение за отчуждение исключительного права на Результат (раздел 12) в размере:

Стороны подтверждают, что условие о размере вознаграждения за отчуждение исключительного права является существенным условием Договора (абзац второй пункта 3 статьи 1234 ГК РФ). Указанное вознаграждение входит в цену работ и не увеличивает её. При заключении Договора на индивидуально согласованную цену размер вознаграждения за отчуждение составляет 20 % от согласованной цены работ и указывается в Счёте отдельной строкой.

6.3. Расчёты производятся исключительно в безналичной форме — платёжным поручением с расчётного счёта Заказчика (юридического лица или индивидуального предпринимателя) на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 25.

Исполнитель не принимает оплату от физических лиц, а также оплату наличными денежными средствами, переводом на счёт физического лица, банковской картой и с использованием иных электронных средств платежа. Платёж, поступивший с нарушением настоящего пункта, акцептом не является; Исполнитель возвращает такой платёж плательщику в течение 10 (десяти) рабочих дней за вычетом банковских комиссий, фактически удержанных при возврате.

6.4. Порядок оплаты работ по разработке Сайта:

1. Счёт № 1 — 50 % цены работ (предоплата). Оплата Счёта № 1 является акцептом Оферты (пункт 3.1) и основанием для начала работ.
2. Счёт № 2 — оставшиеся 50 % цены работ, выставляется одновременно с направлением Акта сдачи-приёмки. Одновременно, если Заказчик выбрал Подписку, выставляется счёт на первый квартал абонентской платы.
3. Далее — квартальные счета за Подписку в порядке раздела 15.

6.5. Срок оплаты Счёта — 5 (пять) рабочих дней с даты его выставления, если в Счёте не указан иной срок. Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

6.6. Банковские комиссии за перевод денежных средств оплачивает Заказчик; на расчётный счёт Исполнителя должна поступить сумма, указанная в Счёте, в полном размере.

6.7. Исполнитель вправе приостановить выполнение работ и оказание услуг по Подписке при просрочке оплаты свыше 10 (десяти) календарных дней, письменно уведомив Заказчика (статьи 328, 719 ГК РФ). Срок выполнения работ при этом продлевается на период приостановления плюс 3 (три) рабочих дня. Приостановление не является нарушением со стороны Исполнителя.

6.8. Зачёт встречных требований Заказчиком в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

6.9. Стороны ежегодно, а также по требованию любой из Сторон, проводят сверку расчётов. Акт сверки, направленный одной Стороной и не оспоренный другой в течение 10 (десяти) рабочих дней, считается согласованным.

7. Налоговая оговорка и порядок расчётов без применения ККТ

7.1. Налоговая оговорка. Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, на основании пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации. Цена работ и услуг НДС не облагается. Счёт-фактура не выставляется.

7.2. При утрате Исполнителем права на освобождение по пункту 1 статьи 145 НК РФ цена работ и услуг увеличивается на сумму соответствующего НДС сверх указанной в Договоре цены. Исполнитель уведомляет Заказчика об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней и выставляет корректирующие документы. Стороны прямо согласовали, что цена, установленная Договором, определена без учёта НДС, и пункт 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 о включении налога в цену к настоящему Договору не применяется.

7.3. Изменение цены по пункту 7.2 применяется к работам и услугам, реализованным начиная с даты утраты права на освобождение, и не имеет обратной силы в отношении ранее принятых работ и оплаченных периодов Подписки.

7.4. Контрольно-кассовая техника не применяется. Расчёты по Договору осуществляются исключительно в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями без предъявления электронного средства платежа, что в силу пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ не относится к расчётам, требующим применения контрольно-кассовой техники. Кассовый чек и бланк строгой отчётности Исполнителем не формируются и не выдаются.

7.5. Заказчик подтверждает, что осведомлён о содержании пункта 7.4 и не будет требовать выдачи кассового чека. Данное условие является одной из причин, по которым Исполнитель не принимает оплату в порядке, отличном от предусмотренного пунктом 6.3: приём наличных денежных средств, оплата корпоративной картой либо через эквайринг влекут обязанность применения контрольно-кассовой техники.

7.6. Каждая из Сторон заверяет (статья 431.2 ГК РФ), что она зарегистрирована в установленном порядке, исполняет обязанности налогоплательщика, ведёт учёт и отражает операции по Договору в налоговой отчётности, а лицо, подписывающее документы, обладает необходимыми полномочиями.

7.7. Закрывающие документы (акты, счета) направляются Исполнителем в электронной форме в порядке раздела 21. По письменному запросу Заказчика Исполнитель направляет оригиналы на бумажном носителе почтой в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8. Сроки выполнения работ

8.1. Срок выполнения работ:

8.2. Срок исчисляется с рабочего дня, следующего за днём, в который наступило последнее из событий: (а) зачисление предоплаты на расчётный счёт Исполнителя; (б) согласование Сторонами Технического задания; (в) предоставление Заказчиком в полном объёме материалов и сведений, предусмотренных разделом 9, включая Обязательные сведения; (г) предоставление доступа к доменному имени, если оно уже зарегистрировано.

8.3. Сдвиг срока при просрочке Заказчика. Если Заказчик не предоставил материалы, сведения, доступы либо не дал ответ на запрос Исполнителя в согласованный срок, срок выполнения работ продлевается на количество дней просрочки Заказчика плюс 3 (три) рабочих дня на возобновление работ. Исполнитель не считается просрочившим (статьи 328, 405, 406, 719 ГК РФ).

8.4. Время, затраченное Заказчиком на рассмотрение промежуточных материалов и на предоставление правок, в срок выполнения работ не засчитывается.

8.5. Если просрочка Заказчика по пункту 8.3 превышает 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (пункт 2 статьи 328, статья 450.1 ГК РФ), удержав стоимость фактически выполненной части работ, определённую в порядке пункта 19.4. Остаток предоплаты возвращается Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

8.6. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно. Исполнитель вправе привлекать к исполнению третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия (статья 706 ГК РФ).

8.7. Публикация Сайта в сети «Интернет» производится после подписания Акта сдачи-приёмки и получения письменного разрешения Заказчика на публикацию.

9. Обязанности Заказчика. Обязательные сведения

9.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю в письменной форме (в том числе по электронной почте или через согласованный мессенджер) сведения и материалы, необходимые для выполнения работ: реквизиты организации, контактные данные, описание услуг и цен, изображения, логотип, сведения о лицензиях и разрешениях, тексты правил и политик, иные сведения по запросу Исполнителя.

9.2. Заказчик самостоятельно определяет состав Обязательных сведений, подлежащих размещению на Сайте, исходя из законодательства, применимого к его деятельности, и передаёт их Исполнителю в письменной форме. Состав, источник и дата предоставления каждого сведения фиксируются в Реестре обязательных сведений (Приложение № 9), который ведётся Сторонами в ходе выполнения работ и подписывается вместе с Актом сдачи-приёмки.

9.3. Заказчик гарантирует достоверность, полноту, актуальность и правомерность переданных сведений и материалов, в том числе: реквизитов; сведений о лицензии (номер, дата, срок, выдавший орган, перечень работ и услуг, адреса мест осуществления деятельности); реестровых записей и категорий; прейскурантов; сведений о работниках и их квалификации; текстов правил и политик; фотографий и иных изображений; отзывов; товарных знаков и иных средств индивидуализации. Заказчик гарантирует, что обладает правами на переданные материалы либо получил необходимые согласия, включая согласия граждан на использование их изображений (статья 152.1 ГК РФ). Указанные гарантии являются заверениями об обстоятельствах (статья 431.2 ГК РФ).

9.4. Заказчик обеспечивает соответствие своей деятельности требованиям законодательства, применимого к его отрасли, и несёт ответственность за содержание размещаемой на Сайте информации, включая рекламу (Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ, в том числе статья 24 в отношении медицинских услуг) и маркировку интернет-рекламы (статья 18.1 указанного закона).

9.5. Исполнитель размещает сведения в том объёме и в той редакции, в которых они переданы Заказчиком. Исполнитель не проверяет достоверность и полноту сведений, не определяет их необходимый состав и не несёт ответственности за предписания, штрафы и иные меры со стороны Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Роскомнадзора и иных органов, вызванные недостоверностью, неполнотой или непредоставлением сведений, несоответствием деятельности Заказчика законодательству либо изменением содержания Сайта после его передачи Заказчику.

9.6. Плейсхолдеры. Если на момент сдачи работ отдельные Обязательные сведения не предоставлены, соответствующие места на Сайте заполняются заметными условными обозначениями (плейсхолдерами), а перечень незаполненных позиций фиксируется в Реестре обязательных сведений с указанием ответственного лица и срока. Публикация Сайта при незаполненных плейсхолдерах не допускается; публикация в этом случае осуществляется исключительно на риск Заказчика и по его письменному указанию.

9.7. Подписывая Акт сдачи-приёмки, Заказчик подтверждает, что ознакомился с содержанием Сайта и проверил размещённые сведения.

9.8. Доменное имя во всех случаях регистрируется на Заказчика как администратора домена, в том числе при аренде Сайта. Оплата регистрации и продления домена — обязанность Заказчика, если иное не согласовано отдельно. Исполнитель не несёт ответственности за последствия прекращения делегирования домена вследствие неоплаты Заказчиком.

9.9. Исполнитель вправе приостановить исполнение, если размещение переданных Заказчиком сведений или материалов противоречит закону либо нарушает права третьих лиц, письменно уведомив Заказчика с указанием причин.

10. Отсутствие мониторинга изменений законодательства

10.1. Исполнитель не осуществляет мониторинг изменений законодательства. Ни разработка Сайта, ни Подписка не включают отслеживание поправок к законодательству о персональных данных, о рекламе, о защите информации, отраслевым нормативным актам либо к иным нормам, применимым к деятельности Заказчика, а также не включают уведомление Заказчика о таких изменениях.

10.2. Комплект документов и технические решения Сайта соответствуют требованиям законодательства, действующим на дату подписания Акта сдачи-приёмки. Последующие изменения законодательства не являются недостатком работ и не влекут гарантийных обязательств Исполнителя.

10.3. Обновление документов и функциональности Сайта в связи с изменением законодательства выполняется исключительно по письменной заявке Заказчика за отдельную плату в порядке пункта 5.6.

10.4. Обязанность отслеживать применимые к своей деятельности требования и своевременно инициировать обновление Сайта лежит на Заказчике как на операторе персональных данных и как на лице, осуществляющем соответствующую деятельность.

10.5. Настоящий раздел является существенным условием, определяющим границы предмета Договора и цену Подписки. Стороны подтверждают, что размер абонентской платы определён с учётом того, что услуга мониторинга законодательства в неё не входит.

11. Сдача и приёмка работ

11.1. По завершении работ Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приёмки, доступ к Сайту на тестовом или рабочем адресе и Реестр обязательных сведений.

11.2. Заказчик обязан рассмотреть Акт и в течение 3 (трёх) рабочих дней подписать его либо направить мотивированный отказ от приёмки. Стороны прямо согласовали сокращённый срок на рассмотрение и подтверждают, что он достаточен с учётом объёма работ.

11.3. Мотивированным признаётся отказ, содержащий: (а) ссылку на конкретный пункт Технического задания, (б) описание выявленного несоответствия и (в) способ его проверки. Замечания, основанные на субъективных предпочтениях, эстетических оценках, изменении первоначальных требований либо на пожеланиях, отсутствующих в Техническом задании, мотивированными не являются и рассматриваются как заявка на дополнительные работы (пункт 5.6).

11.4. Если в течение срока по пункту 11.2 Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, работы считаются принятыми в полном объёме и без замечаний. Молчание Заказчика признаётся Сторонами выражением его воли на приёмку (пункт 3 статьи 158 ГК РФ). Исполнитель в этом случае вправе составить односторонний Акт (пункт 4 статьи 753 ГК РФ), который имеет силу двустороннего.

11.5. При обоснованном отказе Исполнитель устраняет несоответствия в согласованный Сторонами срок за свой счёт, после чего направляет Акт повторно; к повторной приёмке применяются пункты 11.2–11.4. Количество циклов устранения несоответствий по одному и тому же замечанию не ограничено; количество раундов правок, не связанных с несоответствием Техническому заданию, ограничено пунктом 5.3.

11.6. Право на скрытые недостатки сохраняется. Приёмка работ, в том числе в порядке пункта 11.4, не лишает Заказчика права заявить о недостатках, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приёмки либо были умышленно скрыты Исполнителем (пункт 4 статьи 720 ГК РФ).

11.7. Отдельно от Акта сдачи-приёмки Стороны подписывают Акт приёма-передачи исключительного права (Приложение № 4) — после полной оплаты цены работ в порядке раздела 12.

11.8. Передача исходных материалов (исходный код, макеты, доступы к системе управления сайтом, Реестр компонентов третьих лиц) является условием надлежащего исполнения обязательств Исполнителя и производится не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты полной оплаты.

11.9. Наличие несущественных замечаний, не препятствующих использованию Сайта по назначению, не является основанием для отказа от приёмки и от оплаты; такие замечания устраняются в гарантийном порядке (раздел 17).

12. Исключительное право на Результат

12.1. Вознаграждение. В цену работ включено вознаграждение за отчуждение исключительного права на Результат в размере, установленном пунктом 6.2 отдельной строкой. Стороны подтверждают, что условие о размере вознаграждения является существенным (абзац второй пункта 3 статьи 1234 ГК РФ). Безвозмездное отчуждение исключительного права между Сторонами Договором не предусмотрено и не допускается.

12.2. Объём отчуждения. Исполнитель отчуждает, а Заказчик приобретает исключительное право на Результат в полном объёме (пункт 1 статьи 1234, пункт 3 статьи 1233 ГК РФ), без ограничения по территории и сроку, в отношении всех способов использования, предусмотренных пунктом 2 статьи 1270 ГК РФ. Стороны прямо подтверждают, что Договор в соответствующей части является договором об отчуждении исключительного права, а не лицензионным договором.

12.3. Момент перехода права. В изъятие из пункта 1 статьи 1296 ГК РФ и в соответствии с пунктом 4 статьи 1234 ГК РФ исключительное право на Результат переходит к Заказчику в момент поступления на расчётный счёт Исполнителя денежных средств в размере полной цены работ. До этого момента исключительное право принадлежит Исполнителю.

12.4. Временная лицензия. С момента подписания Акта сдачи-приёмки и до момента перехода исключительного права Заказчику предоставляется безвозмездная простая (неисключительная) лицензия на использование Результата в целях эксплуатации Сайта — воспроизведение и доведение до всеобщего сведения (подпункты 1 и 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ), на территории Российской Федерации.

Стороны в порядке пункта 3 статьи 1296 ГК РФ прямо исключают предоставление Заказчику безвозмездной лицензии на использование Результата в течение всего срока действия исключительного права. Лицензия по настоящему пункту является срочной и прекращается в момент перехода исключительного права к Заказчику либо в момент прекращения Договора — в зависимости от того, что наступит ранее. С момента прекращения лицензии использование Результата Заказчиком не допускается.

12.5. Последствия неоплаты. При просрочке оплаты свыше 15 (пятнадцати) календарных дней Исполнитель направляет Заказчику письменное требование об исполнении обязанности по оплате. Если требование не исполнено в течение 30 (тридцати) дней с момента его получения, Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке (пункт 5 статьи 1234, статья 450.1 ГК РФ) и потребовать возмещения убытков. В этом случае временная лицензия по пункту 12.4 прекращается, и Заказчик обязан прекратить использование Результата в течение 10 (десяти) рабочих дней.

12.6. Исполнитель заверяет (статья 431.2 ГК РФ), что Результат создан им самостоятельно либо с привлечением лиц, передавших ему необходимые права, не нарушает исключительных прав третьих лиц и не обременён правами третьих лиц, за исключением компонентов, перечисленных в Реестре компонентов третьих лиц (Приложение № 5) с указанием применимых лицензий. Исполнитель не использует компоненты, лицензии которых требуют раскрытия исходного кода производных произведений.

12.7. При предъявлении Заказчику претензий третьих лиц, основанных на нарушении их исключительных прав Результатом, Исполнитель по письменному уведомлению Заказчика, направленному в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, обязуется своими силами и за свой счёт урегулировать претензию либо заменить спорный элемент Результата равноценным. Возмещение имущественных потерь Заказчика в этом случае осуществляется по правилам статьи 406.1 ГК РФ в пределах лимита, установленного пунктом 18.3.

12.8. Права на компоненты общего назначения (внутренние библиотеки, шаблоны, служебные скрипты, методические наработки), не являющиеся частью Результата и используемые Исполнителем в других проектах, Заказчику не переходят. Исполнитель предоставляет Заказчику в отношении таких компонентов, входящих в состав Сайта, безвозмездную бессрочную простую лицензию, действующую на территории всего мира, в объёме, необходимом для эксплуатации, модификации и переноса Сайта.

12.9. Судьба прав при досрочном расторжении Договора определяется пунктом 19.6.

13. Личные неимущественные права. Товарный знак Заказчика. Портфолио

13.1. Стороны исходят из того, что право авторства и право автора на имя (статья 1265 ГК РФ) неотчуждаемы и непередаваемы, а отказ от них ничтожен (пункт 2 статьи 1228 ГК РФ). Договор не предусматривает передачу личных неимущественных прав.

13.2. Исполнитель гарантирует, что получил от всех авторов, привлечённых к созданию Результата, письменные согласия: (а) на внесение в произведения изменений, сокращений и дополнений, а также на переработку без дополнительного согласования с авторами (статья 1266 ГК РФ); (б) на использование Результата без указания имени автора (статья 1265 ГК РФ). Согласия бессрочны и распространяются как на Заказчика, так и на привлечённых им третьих лиц. Соответственно, доработка и переработка Сайта силами Заказчика или иных подрядчиков после перехода исключительного права правомерна.

13.3. Товарный знак Заказчика. Заказчик поручает Исполнителю разместить в составе Сайта товарный знак (знак обслуживания) Заказчика — при наличии зарегистрированного знака его свидетельство указывается в Техническом задании (Приложение № 1), — а также иные принадлежащие Заказчику средства индивидуализации. Стороны исходят из того, что такое использование осуществляется под контролем правообладателя и признаётся использованием самим правообладателем (пункт 2 статьи 1486 ГК РФ), не является предоставлением права использования по лицензионному договору и государственной регистрации не требует. Условия о лицензии на товарный знак Договором не устанавливаются.

13.4. Если товарный знак Заказчика не зарегистрирован, размещаемое обозначение используется как коммерческое обозначение или иной элемент оформления под ответственность Заказчика; Заказчик гарантирует, что размещение не нарушает прав третьих лиц.

13.5. Портфолио. Заказчик предоставляет Исполнителю безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование изображений Сайта (снимков экрана интерфейса), наименования и логотипа Заказчика в портфолио Исполнителя, в презентационных и рекламных материалах, на сайте Исполнителя и в его аккаунтах в социальных сетях — на территории всего мира, на срок 5 (пять) лет с даты приёмки работ, с автоматическим продлением на такие же периоды при отсутствии возражений Заказчика.

13.6. Использование по пункту 13.5 не распространяется на сведения, отнесённые Сторонами к конфиденциальным (раздел 20), на персональные данные, содержащиеся на Сайте, и на изображения граждан. Демонстрация ограничивается снимками экрана интерфейса и не сопровождается сведениями о предлагаемых Заказчиком услугах в форме, способной быть квалифицированной как реклама деятельности Заказчика.

13.7. Заказчик вправе в любой момент письменно потребовать прекращения использования материалов по пункту 13.5. Исполнитель прекращает использование и удаляет материалы из подконтрольных ему ресурсов в течение 10 (десяти) рабочих дней. Отзыв согласия не влечёт для Заказчика имущественных последствий и не влияет на цену работ.

13.8. Исполнитель вправе разместить на Сайте в нижней части страниц ненавязчивую отметку об авторстве с гиперссылкой на сайт Исполнителя. По письменному требованию Заказчика отметка удаляется бесплатно в течение 3 (трёх) рабочих дней.

14. Персональные данные

14.1. Оператором персональных данных, обрабатываемых на Сайте, включая данные, поступающие из форм обратной связи, заявок и записи, является Заказчик. Заказчик самостоятельно исполняет обязанности оператора, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее — Закон № 152-ФЗ), в том числе направляет уведомление в Роскомнадзор, определяет цели и правовые основания обработки, обеспечивает получение согласий субъектов и отвечает на их обращения.

14.2. Если хостинг Сайта обеспечивается Исполнителем либо Исполнитель иным образом получает доступ к персональным данным, обрабатываемым на Сайте, Исполнитель осуществляет обработку по поручению Заказчика (часть 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ) в объёме и на условиях, определённых Приложением № 6 «Поручение на обработку персональных данных», которое является неотъемлемой частью Договора и содержит все обязательные элементы, предусмотренные частью 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ: перечень персональных данных, перечень действий (операций), цели обработки, обязанности обработчика по соблюдению конфиденциальности, по соблюдению требований части 5 статьи 18 и статьи 18.1 Закона, по предоставлению по запросу оператора документов и информации, подтверждающих принятие мер, по обеспечению безопасности при обработке, а также требования к защите обрабатываемых данных в соответствии со статьёй 19 Закона, включая требование об уведомлении оператора о случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 21 Закона.

14.3. Исполнитель обеспечивает размещение баз данных, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, исключительно на технических средствах, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 Закона № 152-ФЗ). Использование зарубежного хостинга для таких баз данных не допускается.

14.4. Исполнитель уведомляет Заказчика о случаях неправомерной или случайной передачи (предоставления, распространения, доступа) персональных данных, а также о выявленных инцидентах безопасности в течение 12 (двенадцати) часов с момента выявления. Указанный срок установлен с учётом того, что оператор обязан уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов, а о результатах внутреннего расследования — в течение 72 часов.

14.5. Заказчик обязан указать Исполнителя в тексте согласия на обработку персональных данных, размещаемом на Сайте, с приведением наименования и адреса лица, осуществляющего обработку по поручению оператора (пункт 6 части 4 статьи 9 Закона № 152-ФЗ). Соответствующая формулировка включается Исполнителем в подготавливаемые документы; Заказчик подтверждает её при приёмке.

14.6. Исполнитель не привлекает третьих лиц к обработке персональных данных по поручению Заказчика, кроме лиц, прямо указанных в Приложении № 6 и в тексте согласия субъекта.

14.7. По умолчанию данные из форм Сайта передаются Заказчику транзитом (на его адрес электронной почты и (или) в согласованный мессенджер) и на серверах, подконтрольных Исполнителю, не сохраняются. Хранение данных на стороне Сайта возможно только по прямому письменному указанию Заказчика с внесением соответствующих изменений в Приложение № 6.

14.8. Обработка персональных данных представителей Сторон (Ф. И. О., должность, контактные данные) в целях исполнения Договора осуществляется каждой Стороной как самостоятельным оператором на основании подпункта 5 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ; каждая Сторона обеспечивает наличие необходимых оснований обработки в отношении данных своих представителей.

15. Абонентское обслуживание (подписка)

15.1. Подписка оформляется абонентским договором (статья 429.4 ГК РФ). Заказчик вносит платежи за право требовать от Исполнителя оказания услуг в объёме, определённом выбранным тарифом.

15.2. Тариф «Базовая» — 2 500 ₽ в месяц. В состав входит: хостинг на территории Российской Федерации (оплата хостинга включена в абонентскую плату), SSL-сертификат с автопродлением, еженедельное резервное копирование с хранением копий 30 дней, мониторинг доступности Сайта, техническое обслуживание, до 1 (одного) часа мелких правок в месяц (изменение телефона, цены, фотографии, абзаца текста — по сообщению в мессенджер), ежемесячная проверка доставки заявок с Сайта, консультации без ограничения по количеству обращений.

15.3. Тариф «Активная» — 4 900 ₽ в месяц. В состав входит всё перечисленное в пункте 15.2, а также: до 3 (трёх) часов работ в месяц, ведение контента по сообщению Заказчика (меню, цены, акции), добавление новых простых блоков в пределах указанных часов, сезонные обновления, приоритетная очередь обработки заявок, ежемесячный мини-отчёт по данным «Яндекс.Метрики» и заявкам, скидка 10 % на крупные работы, выполняемые сверх Подписки.

15.4. Безусловная часть абонентского обслуживания. Абонентская плата покрывает в том числе услуги, оказываемые Исполнителем постоянно и независимо от заявок Заказчика: мониторинг доступности Сайта, создание и хранение резервных копий, установку обновлений системы управления сайтом, связанных с безопасностью, контроль сроков действия доменного имени и SSL-сертификата, поддержание готовности к приёму заявок Заказчика в рабочее время, а также формирование отчётности по тарифу «Активная». Стороны подтверждают, что данные услуги оказываются вне зависимости от обращений Заказчика и составляют самостоятельную ценность.

15.5. Абонентская плата вносится независимо от того, было ли затребовано исполнение в соответствующем расчётном периоде и в каком объёме (пункт 2 статьи 429.4 ГК РФ). Несовершение Заказчиком действий по получению исполнения не освобождает его от обязанности внести абонентскую плату и не является основанием для её уменьшения или возврата.

15.6. Объём права требования определён применительно к каждому расчётному периоду в отдельности; неиспользованный объём на следующие периоды не переносится. Стороны подтверждают, что это обстоятельство учтено при определении размера абонентской платы: плата установлена ниже стоимости соответствующего объёма услуг при их разовом заказе. Настоящее условие является описанием объёма права требования в периоде и не является санкцией.

15.7. В целях снижения последствий пункта 15.6 Заказчик вправе: (а) докупить дополнительные часы по ставке 1 500 ₽ за час на основании отдельного счёта; (б) перенести на следующий расчётный период до 20 % неиспользованного объёма часов, письменно уведомив Исполнителя до окончания периода.

15.8. Что не входит в Подписку ни по одному из тарифов:

• создание новых разделов Сайта;
• редизайн Сайта или его отдельных страниц;
• реклама и продвижение Сайта, включая поисковую оптимизацию и настройку рекламных кампаний;
• мониторинг изменений законодательства (раздел 10);
• обновление документов и функциональности Сайта в связи с изменением законодательства;
• разработка и интеграция новых функциональных модулей;
• наполнение Сайта объёмным контентом (более объёма часов по тарифу);
• работы, выходящие за пределы объёма часов соответствующего тарифа.

Перечисленные работы выполняются по отдельным счетам на основании заявок Заказчика.

15.9. Порядок работы по заявкам: заявка направляется Заказчиком в согласованный канал связи (раздел 21) по форме Приложения № 8 либо в свободной форме с описанием требуемого результата. Срок реакции и иные параметры уровня обслуживания определяются Регламентом абонентского обслуживания (Приложение № 7).

15.10. Оплата Подписки производится авансом квартальными платежами (за три расчётных периода одновременно) на основании счёта Исполнителя. Первый счёт выставляется одновременно со Счётом № 2 (пункт 6.4). Услуги считаются оказанными в полном объёме по окончании каждого расчётного периода; акт об оказании услуг формируется по итогам квартала и подлежит приёмке в порядке пунктов 11.2–11.4.

15.11. При просрочке оплаты Подписки свыше 10 (десяти) календарных дней Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, включая размещение Сайта на хостинге, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня. Резервные копии сохраняются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приостановления.

15.12. Срок Подписки — неопределённый. Любая Сторона вправе отказаться от Подписки, письменно уведомив другую Сторону не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания оплаченного квартала. Абонентская плата за оплаченный период не возвращается, за исключением случая отказа Заказчика в связи с изменением условий по пункту 4.5 либо в связи с существенным нарушением со стороны Исполнителя. При отказе Исполнителя без нарушения со стороны Заказчика неиспользованная часть платы возвращается пропорционально неистёкшим расчётным периодам.

15.13. Прекращение Подписки не влияет на исключительное право Заказчика на Результат, если оно уже перешло к нему в порядке пункта 12.3, и не является основанием для прекращения работы Сайта при условии переноса Сайта на инфраструктуру Заказчика в порядке раздела 19.

16. Аренда Сайта

16.1. По продукту «Аренда Сайта» Исполнитель разрабатывает Сайт, размещает его на своей инфраструктуре и предоставляет Заказчику право использования Сайта, а также оказывает услуги обслуживания в объёме тарифа «Активная» (пункт 15.3). Единовременный платёж за разработку не взимается.

16.2. Плата — 4 900 ₽ в месяц. Оплата производится авансом квартальными платежами. Первый платёж вносится до начала работ; его поступление является акцептом Оферты.

16.3. Минимальный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приёмки. Заказчик вправе отказаться от Договора до истечения минимального срока, уплатив Исполнителю денежную сумму, определённую пунктом 19.3.

16.4. По истечении минимального срока Договор продолжает действовать на условиях, аналогичных Подписке (пункт 15.12), с правом любой Стороны отказаться от него с уведомлением за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания оплаченного квартала.

16.5. Исключительное право на Результат при аренде Заказчику не отчуждается. На период действия Договора Заказчику предоставляется безвозмездная (включённая в плату) простая (неисключительная) лицензия на использование Результата в целях эксплуатации Сайта на территории Российской Федерации (подпункты 1 и 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). Стороны в порядке пункта 3 статьи 1296 ГК РФ прямо исключают предоставление Заказчику безвозмездной лицензии на срок действия исключительного права: лицензия срочная и прекращается в момент прекращения Договора.

16.6. Переход права по истечении минимального срока. После внесения Заказчиком платежей за 12 (двенадцать) полных расчётных периодов исключительное право на Результат переходит к Заказчику в полном объёме, без ограничения по территории и сроку (пункт 12.2). Стороны подтверждают, что в состав платежей за указанный период включено вознаграждение за отчуждение исключительного права в размере 5 000 ₽ (абзац второй пункта 3 статьи 1234 ГК РФ); данное условие Стороны признают существенным. Переход права подтверждается Актом приёма-передачи исключительного права (Приложение № 4), который подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения последнего из указанных платежей, а при уклонении Заказчика от подписания — считается состоявшимся в силу настоящего пункта.

16.7. При прекращении Договора до наступления условий пункта 16.6 лицензия по пункту 16.5 прекращается, Заказчик обязан прекратить использование Результата, а Исполнитель прекращает размещение Сайта. Заказчику передаются: доменное имя (администратором которого он является во всех случаях — пункт 9.8), полный архив контента, переданного Заказчиком, и данные обращений с Сайта. Исходный код и дизайн-макеты при этом не передаются.

16.8. Заказчик вправе в любой момент до наступления условий пункта 16.6 выкупить исключительное право досрочно, уплатив разницу между ценой продукта, соответствующего типу Сайта (пункты 5.3 или 5.4), и суммой ранее внесённых платежей за аренду, но не менее 5 000 ₽. После оплаты применяются пункты 12.2 и 12.3.

16.9. Аренда не освобождает Заказчика от обязанностей оператора персональных данных (раздел 14) и от обязанностей по предоставлению Обязательных сведений (раздел 9).

17. Гарантийные обязательства

17.1. Гарантийный срок исчисляется с даты приёмки работ (пункт 5 статьи 724 ГК РФ) и составляет:

• 6 (шесть) месяцев — на работоспособность функциональности Сайта, соответствующей Техническому заданию;
• 12 (двенадцать) месяцев — на устранение уязвимостей, допущенных Исполнителем при разработке.

17.2. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки, возникшие по его вине, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного обращения Заказчика, а при недостатках, полностью блокирующих работу Сайта, — в течение 1 (одного) рабочего дня.

17.3. Гарантия не распространяется на случаи, когда недостаток вызван:

• изменениями Сайта, внесёнными Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами;
• изменением поведения браузеров, операционных систем, поисковых систем и иных программ, а также изменением или прекращением работы внешних сервисов (карты, аналитика, платёжные сервисы, мессенджеры, службы доставки сообщений);
• действиями хостинг-провайдера или регистратора доменных имён, если хостинг обеспечивается не Исполнителем;
• прекращением делегирования доменного имени, в том числе вследствие его неоплаты Заказчиком;
• вредоносным воздействием третьих лиц, включая компьютерные атаки и несанкционированный доступ с использованием учётных данных, утраченных или разглашённых Заказчиком;
• недостоверностью, неполнотой или неправомерностью сведений и материалов Заказчика (раздел 9);
• изменением законодательства после приёмки работ (раздел 10);
• изменением позиций Сайта в поисковых системах, объёма посещаемости и количества обращений (пункт 5.9).

17.4. Обращение по гарантии направляется в порядке раздела 21 и должно содержать описание недостатка, условия его воспроизведения и, при возможности, снимок экрана.

17.5. Срок исковой давности по требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работ, составляет 1 (один) год (статья 725 ГК РФ).

17.6. Гарантийные обязательства не приостанавливают течение обязанности Заказчика по оплате и не являются основанием для её уменьшения.

18. Ответственность Сторон

18.1. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены работ.

18.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

Неустойки по пунктам 18.1 и 18.2 начисляются только при наличии письменного требования потерпевшей Стороны. Условие о неустойке согласовано Сторонами в письменной форме (статья 331 ГК РФ).

18.3. Ограничение ответственности Исполнителя. Совокупный размер ответственности Исполнителя по Договору, включая убытки, неустойки и возмещение имущественных потерь, ограничивается размером фактически уплаченной Заказчиком цены работ по соответствующему продукту (пункт 1 статьи 15, статья 400 ГК РФ). Упущенная выгода, а также убытки, вызванные снижением посещаемости Сайта, изменением его позиций в поисковых системах, уменьшением количества обращений или иными маркетинговыми показателями, не возмещаются.

18.4. Обязательная оговорка об умысле. Ограничения, установленные пунктом 18.3, не применяются к случаям умышленного нарушения обязательства (пункт 4 статьи 401 ГК РФ). Стороны подтверждают, что заранее заключённое соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно, и настоящий Договор такого соглашения не содержит.

18.5. Кроме случаев умысла, из-под ограничения по пункту 18.3 выведены: (а) возврат неотработанного аванса как последствие прекращения обязательства (статья 1102 ГК РФ); (б) возмещение имущественных потерь по статье 406.1 ГК РФ; (в) ответственность за нарушение конфиденциальности (раздел 20); (г) неустойка за просрочку оплаты по пункту 18.2.

18.6. Исполнитель не отвечает за: последствия недостоверности сведений Заказчика (пункт 9.5); содержание информации и рекламы, размещённой Заказчиком либо по его указанию; исполнение Заказчиком обязанностей оператора персональных данных; работоспособность внешних сервисов и хостинга, если хостинг обеспечивается не Исполнителем; действия регистратора доменных имён; последствия приостановления работ по пунктам 6.7, 9.9, 15.11.

18.7. Отсутствие у Стороны необходимых денежных средств не является обстоятельством непреодолимой силы и не освобождает её от ответственности (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

18.8. Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ), о наступлении которых она известила другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. Если такие обстоятельства длятся более 60 (шестидесяти) календарных дней, любая Сторона вправе отказаться от Договора с проведением расчётов за фактически выполненное.

18.9. Заказчик возмещает Исполнителю имущественные потери (статья 406.1 ГК РФ), возникшие в связи с предъявлением к Исполнителю требований третьих лиц или органов власти, основанных на: (а) недостоверности сведений и материалов Заказчика; (б) отсутствии у Заказчика прав на переданные материалы, изображения граждан или средства индивидуализации; (в) нарушении Заказчиком обязанностей оператора персональных данных. Лимит возмещения по настоящему пункту — 300 000 ₽. Исполнитель уведомляет Заказчика о поступившем требовании в течение 10 (десяти) рабочих дней и предоставляет Заказчику возможность участвовать в его урегулировании.

18.10. Требование о взыскании неустойки и убытков не освобождает нарушившую Сторону от исполнения обязательства в натуре.

19. Изменение и расторжение Договора. Exit-политика

19.1. Договор может быть изменён по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме, а в части Подписки — также в порядке пункта 4.5.

19.2. Право Заказчика на немотивированный отказ (статья 717 ГК РФ) Договором не исключается. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от Договора, письменно уведомив Исполнителя не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней. Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть цены пропорционально части работ, выполненной до получения уведомления, и возместить убытки Исполнителя в пределах разницы между ценой всей работы и уплаченной частью.

19.3. Плата за отказ. Право Заказчика на односторонний отказ от Договора обусловлено выплатой Исполнителю денежной суммы в размере 15 % от цены невыполненной части работ (пункт 3 статьи 310 ГК РФ). Для продукта «Аренда Сайта» при отказе до истечения минимального срока (пункт 16.3) плата за отказ составляет 15 % от суммы платежей за оставшиеся до истечения минимального срока расчётные периоды. Уплаченная сумма засчитывается в счёт возмещения убытков Исполнителя по пункту 19.2. Стороны подтверждают, что размер платы определён с учётом фактических затрат Исполнителя на организацию исполнения и является соразмерным.

19.4. Расчёт выполненной части. Объём выполненных работ определяется по процентам готовности этапов, установленным Календарным планом (Приложение № 2). При отсутствии подписанного Календарного плана применяется следующая разбивка: согласование Технического задания и структуры — 15 %; дизайн-макет — 35 %; вёрстка и программирование — 35 %; наполнение контентом, документы, подключение сервисов — 15 %. Этап считается выполненным полностью, если его результат передан Заказчику; частично выполненный этап учитывается пропорционально переданному объёму.

19.5. Условие о невозврате аванса Договором не устанавливается. Неотработанная часть аванса подлежит возврату Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения Договора, за вычетом стоимости выполненной части, платы за отказ и подлежащих возмещению убытков.

19.6. Судьба прав при досрочном расторжении. Если к моменту прекращения Договора исключительное право на Результат не перешло к Заказчику, оно остаётся у Исполнителя; временная лицензия (пункт 12.4) прекращается, и Заказчик обязан прекратить использование Результата в течение 10 (десяти) рабочих дней. По письменному требованию Заказчика и при условии полной оплаты выполненной части работ, включая соответствующую долю вознаграждения за отчуждение, исключительное право на созданную часть Результата передаётся Заказчику по Акту приёма-передачи исключительного права.

19.7. Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных пунктами 2.5, 8.5, 12.5, а также при неоднократном (два и более раза) нарушении Заказчиком сроков оплаты. К отказу Исполнителя от оказания услуг по Подписке применяется статья 782 ГК РФ.

19.8. Exit-политика. При прекращении Договора по любому основанию Исполнитель безвозмездно в течение 14 (четырнадцати) календарных дней передаёт Заказчику: полный архив Сайта (файлы, содержимое базы данных, медиаматериалы), резервные копии за доступный период, все учётные данные и доступы, находящиеся в распоряжении Исполнителя, код авторизации для переноса доменного имени, а также сведения, необходимые для переноса Сайта к иному подрядчику или провайдеру. Передача исходного кода и дизайн-макетов производится при условии перехода исключительного права к Заказчику (пункт 12.3) либо при условии, установленном пунктом 16.7. Плата за передачу архива и доступов не взимается ни при каких обстоятельствах.

19.9. Прекращение Договора не затрагивает: обязательств по оплате работ и услуг, выполненных до прекращения; условий о конфиденциальности (раздел 20); условий об ответственности и разрешении споров; условий раздела 13 о портфолио — с учётом права Заказчика на отзыв согласия по пункту 13.7.

20. Конфиденциальность

20.1. Конфиденциальной признаётся информация, переданная одной Стороной другой в связи с исполнением Договора и обозначенная как конфиденциальная, а также независимо от обозначения: учётные данные и пароли, содержимое клиентских баз, сведения о поставщиках и контрагентах, финансовые показатели, персональные данные, исходный код и дизайн-макеты, содержание Технического задания.

20.2. Каждая Сторона обязуется не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны и использовать её исключительно в целях исполнения Договора. Обязанность действует в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.

20.3. Не является нарушением раскрытие информации: (а) общедоступной не по вине раскрывающей Стороны; (б) по требованию уполномоченных органов в установленном законом порядке — с уведомлением другой Стороны, если это не запрещено; (в) привлечённым субподрядчикам и консультантам в объёме, необходимом для исполнения, при условии принятия ими равнозначных обязательств; (г) в объёме, разрешённом разделом 13 (портфолио).

20.4. Ответственность за нарушение конфиденциальности не ограничивается лимитом по пункту 18.3 (пункт 18.5).

20.5. Заказчик обязан обеспечивать сохранность предоставленных ему учётных данных и незамедлительно уведомлять Исполнителя об их возможной утрате или компрометации. Исполнитель не отвечает за последствия действий, совершённых с использованием учётных данных Заказчика.

21. Юридически значимые сообщения. Электронный документооборот

21.1. Юридически значимые сообщения (уведомления, требования, претензии, акты, счета, отказы от Договора) направляются Сторонами по адресам электронной почты:

• Исполнитель: beretar.ceo@gmail.com
• Заказчик: адрес электронной почты, указанный Заказчиком при согласовании Технического задания либо в платёжных и иных документах.

21.2. Стороны признают, что обмен документами по указанным адресам электронной почты имеет силу обмена документами на бумажных носителях. Адреса электронной почты и пароли к соответствующим почтовым ящикам признаются простой электронной подписью уполномоченных представителей Сторон (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ); ключом простой электронной подписи является совокупность адреса электронной почты и пароля к нему. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность доступа к своему почтовому ящику и несёт риск действий, совершённых с его использованием.

21.3. Сообщение считается доставленным и влечёт правовые последствия с момента его поступления на указанный адрес электронной почты, в том числе если адресат его не прочитал либо не ознакомился с ним по обстоятельствам, зависящим от него (статья 165.1 ГК РФ). Отсутствие технической возможности получения сообщения по вине адресата не влияет на факт доставки.

21.4. Оперативная рабочая переписка (обсуждение правок, заявки по Подписке, согласование материалов) допускается в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру +7 918 128-04-44. Такая переписка имеет доказательное значение при фиксации заявок и согласований, но не заменяет направления юридически значимых сообщений в порядке пункта 21.1.

21.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении адресов электронной почты и иных реквизитов в течение 3 (трёх) рабочих дней. До получения уведомления сообщения, направленные по прежним реквизитам, считаются надлежаще направленными.

21.6. По письменному требованию любой из Сторон Стороны обмениваются оригиналами документов на бумажных носителях в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Расхождение между электронной копией и оригиналом устраняется в пользу документа, подписанного собственноручно обеими Сторонами.

21.7. Уведомления по адресу регистрации Исполнителя (раздел 25) и по адресу Заказчика, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении и считаются доставленными по правилам статьи 165.1 ГК РФ.

22. Разрешение споров

22.1. Стороны разрешают споры путём переговоров. До обращения в суд обязательно соблюдение претензионного порядка.

22.2. Претензия направляется в порядке раздела 21 и должна содержать: обстоятельства, на которых основано требование; ссылки на пункты Договора и нормы права; расчёт суммы требования; перечень приложений.

22.3. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её доставки. Стороны прямо согласовали сокращение срока, установленного частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

22.4. Исключение. Сокращённый срок по пункту 22.3 не применяется к требованиям о возмещении убытков или выплате компенсации за нарушение исключительных прав: по таким требованиям соблюдается тридцатидневный срок, установленный пунктом 5.1 статьи 1252 ГК РФ, который Стороны сократить не вправе.

22.5. При неурегулировании спора в претензионном порядке спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края (договорная подсудность, статья 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Настоящее условие не применяется к спорам, для которых законом установлена исключительная подсудность.

22.6. Применимое право — право Российской Федерации.

22.7. Признание отдельного условия Договора недействительным или незаключённым не влечёт недействительности Договора в целом; Стороны исходят из того, что они заключили бы Договор и без такого условия (статья 180 ГК РФ), и обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней согласовать заменяющее условие, максимально соответствующее первоначальному намерению.

23. Заключительные положения

23.1. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. В части Подписки Договор действует бессрочно с правом отказа в порядке пункта 15.12.

23.2. Договор, включающий условия Оферты, Счёта и Приложений, представляет собой полное соглашение Сторон по его предмету и заменяет все предшествующие переговоры, коммерческие предложения, презентации и переписку. Сведения из коммерческого предложения и результаты предварительного анализа сайта Заказчика носят информационный характер, не являются юридическим заключением и не создают обязательств Исполнителя, если прямо не включены в Техническое задание.

23.3. Уступка Заказчиком прав и перевод обязанностей по Договору третьим лицам допускается только с письменного согласия Исполнителя.

23.4. Стороны не являются по отношению друг к другу работниками, агентами, партнёрами или участниками совместной деятельности. Договор не создаёт отношений простого товарищества.

23.5. Неосуществление или несвоевременное осуществление Стороной права, предусмотренного Договором, не означает отказа от этого права.

23.6. Стороны подтверждают, что имели возможность ознакомиться с условиями Оферты до её акцепта, условия Оферты им понятны, обременительных условий, в отношении которых применялся бы пункт 3 статьи 428 ГК РФ, они не усматривают, а Заказчик, будучи предпринимателем, имел возможность предложить иные условия в порядке пункта 3.4.

23.7. Ссылки на нормативные акты приведены в редакциях, действующих на дату публикации настоящей редакции Оферты.

24. Приложения к Оферте

24.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие Приложения. Формы Приложений опубликованы по адресу [ДОМЕН САЙТА]/legal/oferta и направляются Заказчику по его запросу.

24.2. Приложение № 6 подписывается в обязательном порядке, если хостинг Сайта обеспечивается Исполнителем либо Исполнитель иным образом получает доступ к персональным данным. Отсутствие подписанного Приложения № 6 является основанием для приостановления передачи Исполнителю доступа к данным.

24.3. При противоречии между условиями документов приоритет имеет документ, стоящий выше в перечне: (1) дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами; (2) Техническое задание; (3) Счёт; (4) настоящая Оферта; (5) иные Приложения.

25. Реквизиты Исполнителя

Индивидуальный предприниматель Беретарь Бислан Русланович Коммерческое обозначение: цифровая студия «ДВОЕ»

Расчёты производятся исключительно в безналичном порядке на указанный расчётный счёт. Оплата на счета физических лиц, наличными, банковской картой и с использованием иных электронных средств платежа не принимается (пункты 6.3, 7.4).

Что заполнить перед публикацией

Документ не готов к публикации, пока в тексте остаются плейсхолдеры в квадратных скобках. Ни одно из перечисленных значений не должно придумываться — используйте только фактические данные.

Дополнительно проверить перед публикацией:

1. Актуальность редакций нормативных актов, названных в тексте (порог освобождения по статье 145 НК РФ, редакция части 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).
2. Наличие подготовленных форм Приложений № 1–9 — Оферта на них ссылается как на неотъемлемую часть.
3. Уведомление в Роскомнадзор должно быть дополнено видом «обработка персональных данных по поручению операторов» — иначе конструкция раздела 14 не подкреплена фактическим статусом.
4. Размер вознаграждения за отчуждение (пункт 6.2) согласовать с фактической налоговой моделью и зафиксировать в шаблоне Счёта отдельной строкой.